مــادة (2) مـدة التنفيــذ :
2/1 يجب على المقاول تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لوثائق العقد وتسليمها ابتدائيا إلى صاحب العمل ، خلال مـدة ....... يوما تبدأ من تاريخ تســلمه للموقع خاليا من أية عوائق ، ويقدم صاحب العمل للمقاول وفقا لما هو منصوص عليه في وثائق العقد ، الأراضي والأماكن التي ستقام عليها الأعمال خالية من الموانع ، وطرق العبور إليها ، وأية أراضى أخرى يتم تعيينها لاستخدامات المقاول، سواء لتنفيذ الأعمال أو لإقامة منشآته المؤقتة أو لأعمال التخزين وذلك في المواعيدالمتفق عليها ، وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بتسليم الموقع للمقاول كاملا خاليا من العوائق وتزويده بتصاريح الفسح والبناء خلال تلك المواعيد ، يحق للمقاول في حالة استمرار صاحب العمل بعدم الالتزام بما يوجبه العقد رغم إشعاره بذلك وانقضاء (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإشعار بدون تصحيح الوضع ، أن يفسخ العقد وأن يرجع عليه بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون أصابته من جراء ذلك .
2/2 تعتبر مدة تنفيذ جميع الأعمال المحددة في الفقرة السابقة ذات أهمية لصاحب العمل ، ولما يلحق صاحب العمل من أضرار ؛ بسبب التأخير في تسليم المقاول للأعمال في الموعد المحدد أو أي تمديد له ، وحسما للخلافات حول مقــدارالتعويض الذي يستحقه صاحب العمل لقاء الأضرار الناجمة عن التأخيـــــر وما يتبع ذلك من مصاريف التحكيم والمحاماة وغيرها ، فقد اتفق الطرفان انه إذا تسبب المقاول في تأخير تسليم الأعمال ابتدائيا في الموعد المحدد أو أي تمديد لـه ، أن يقوم بتعويض صاحب العمل عن كل يوم تأخير بمبلغ ------------- على أن لا يزيد عن 10% من قيمة الأعمال التي لا يمكن استلامها والانتفاع بها
مـدة التنفيــذ
